2023一级造价师《工程计价》真题及答案解析

一、单项选择题

(每题的备选项中，只有一个最正确或最符合题意。)

1、下列措施费中，宜采用分部分项工程项目清单编制的是______。

A．大型机械进出场及安拆费

B．安全文明施工费

C．二次搬运费

D．已完工程和设备保护费

2、下列施工合同约定调整合同价款的事项中，属于工程变更类型的是______。

A．法律法规变化

B．追加额外工作

C．物价波动

D．误期赔偿

3、下列工程总承包的类型中，总包方能承担项目可行性研究工作的是______。

A．EPC总承包

B．交钥匙总承包

C．设计施工总承包

D．设计采购总承包

4、在满足住宅功能和质量前提下，下列设计思路中，可降低单位和面积造价的是______。

A．缩小住宅宽度

B．降低结构面积系数

C．增加楼层数

D．扩大流通空间面积

5、在编制投标报价时，其他费用中的专业工程暂估价的费用组成为______。

A．人工费、材料费、施工机具使用费

B．人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润

C．人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费

D．人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费、税金

6、最高投标报价公布时间，正确的是______。

A．与招标文件一起发布

B．开标时公布

C．评标时公布

D．与公示中标通知人时一并公布

7、下列定额中，分项最细、子目最多的定额是______。

A．施工定额

B．预算定额

C．概算定额

D．概算指标

8、下列工作时间中，属于损失时间但在拟定定额时可以适当考虑的是______。

A．抹灰工偶然补墙洞的时间

B．工人熟悉图纸的时间

C．工人完工后清理的时间

D．工人喝水的时间

9、某招标项目估算价为2000万元，根据《招标投标法》的规定，该项目最高投标保证金为______。

A．20万元

B．30万元

C．40万元

D．50万元

10、《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)中的清单综合单价是______。

A．工料单价

B．成本单价

C．完全费用综合单价

D．不完全费用综合单价

11、对于依法必须招标的暂估价专业工程的招投标，下列说法正确的是______。

A．应由发包人作为招标人，承包人应参加投标

B．应由承包人作为招标人，承包人不应参加投标

C．承包人不参加投标的，应由承包人作为招标人

D．承包人作为招标人的，招标工作费用应另行支付

12、某工程招标工程量清单中现浇混凝土板的工程量为1600m2，施工中由于设计变更调增为2100m2，该项目最高投标限价综合单价为400元/m2，投标报价为480元/m2。合同约定实际工程量与招标工程量偏差超过+15%时。按照现行工程量清单计价规范调整综合单价，该清单项目的结算金额应为______万元。

A．96.60

B．98.72

C．100.28

D．100.80

13、某施工项目投标截止日期为2022年8月1日，施工合同约定工程价款结算时采用价格指数法调整，人工、钢材、混凝土等权重系数及价格指数如下表所示，则2022年9月份的综合调价指数为______。

A．1.044

B．1.046

C．1.068

D．1.088

14、编制建设项目竣工决算文件时，下列建设项目投资支出，应计入待核销基建支出的是______。

A．报废工程净损失、设备盈亏及损毁支出

B．办公生活用家具、器具购置支出

C．软件研发不能计入设备投资的软件购置支出

D．不能形成资产的城市绿化、水土保持支出

15、某工业建设项目及其甲车间的竣工决算资料如下表所示。甲车间应分摊的项目建设管理费为______

A．20.00

B．22.29

C．25.33

D．27.79

16、因承包人原因导致工程延误的，关于延误期间国家法律、行政法规发生变化带来的工程造价变化与合同价款处理，下列说法正确的是______。

A．不论工程造价增减，合同价款不予调整

B．不论工程造价增减，合同价款应予调整

C．造成工程造价减少的，合同价款予以调减

D．造成工程造价增加的，合同价款予以调增

17、下列选项中，属于进口设备运杂费的是______。

A．国际运费

B．国际运输保险费

C．进口从属费

D．采购及保管费

18、下列建设项目竣工决算文件中，能够反映基本建设项目的全部资金来源和资金占用情况的是______。

A．基本建设项目概况表

B．基本建设项目交付使用资产明细表

C．基本建设项目交付使用资产总表

D．基本建设项目竣工财务决算表

19、关于工期“共同延误”的责任处理，下列说法正确的是______。

A．由造成拖期的初始延误者对工程拖期负主要责任

B．在初始延误发生作用期间，其他并发的延误者承担部分拖期责任

C．初始延误者是发包人的，可给予承包人工期和经济补偿

D．初始延误是客观原因造成的，可给予承包人工期和经济补偿

20、国际工程管理中，如果承包商认为其建议被业主采纳后能够降低业主实施工程的费用，可随时向工程师提交一份书面建议书，该书面建议书的编制费用应由______承担。

A．业主

B．承包商

C．设计单位

D．工程师

21、关于建设工程施工质量缺陷责任制，下列说法正确的是______。

A．是指承包人履行质量保修的期限

B．一般为1年，最长不超过2年

C．承诺从竣工验收申请之日起计算

D．正常因不属于质量保证金的期限

22、某建筑工程施工过程中发生如下事件：①遇到不利物质条件，用工20个工日；②异常恶劣天气停工1日，窝工30个工日。人工工日单价200元/工日，窝工补贴100元/工日，管理费用、利润分别按人工费的20%、10%计算，不考虑其他费用。根据《标准施工招标文件》(2007年版)的通用合同条款，承包人可向发包人索赔的金额为______元。

A．4800

B．5200

C．8400

D．9100

23、关于按照T=P-M/N约定的预付款起扣点，下列说法正确的是______。

A．代表未完成工程的金额

B．起扣点的金额与预付款金额所占合同总额的比例负相关

C．起扣点后，每期支付进度款应扣除本期实际发生的材料设备款

D．该起扣点计算法，有利于发包人资金使用，但对承包人不利

24、关于建设工程施工过程结算及进度款支付，下列说法正确的是______。

A．施工过程结算不应包括承包人现场签证、索赔金额

B．发包人提供材料的金额，应按发包人实际采购单价和数量从进度款中扣除

C．发包人对承包人工程进度款支付申请核实确认后，应出具进度款支付证书

D．发现已签发的任何支付证书有错、漏项的，发承包人双方均有权予以修正

25、根据我国司法解释，关于建设工程施工无效合同的认定和价款处理，下列说法正确的是______。

A．承他人超越资质等级签订建设工程施工合同，虽在工程竣工前期取得相应资质等级，仍应按无效合同处理

B．未经发包人批准，具有劳务作业资质的承包人与分包人签订的劳务分包合同，应按无效合同处理

C．建设工程施工合同无效，但验收合格的，可以参照合同中关于工程价款的约定，折价补偿承包人

D．建设工程施工合同无效，且验收不合格的，由承包人承担发包人的一切损失

26、根据《建设工程造价鉴定规范》(GB/T 51262-2017)，关于施工合同争议鉴定，下列说法正确的是______。

A．委托人认为鉴定项目合同有效的，鉴定人应按照委托人的决定进行鉴定

B．委托人认为鉴定项目合同无效的，鉴定人应依据项目所在地同期适用的计价依据进行鉴定

C．项目合同对计价依据、计价方法没有约定的，由鉴定人自主选择适用的计价依据、计价方法进行鉴定

D．鉴定项目合同对计价依据、计价方法的约定条款前后矛盾的，鉴定人应提请委托人决定适用条款

27、关于工程施工项目竣工结算款的支付，下列说法正确的是______。

A．竣工结算款支付申请金额应包括质量保证金在内的所有未支付款项

B．合同价款总额中应扣除经双方确认的误期赔偿费

C．承包人有权获得的延迟支付利息，应自催告发包人支付之日起计算

D．发包人未按规定支付竣工结算款的，承包人不得直接向人民法院申请拍卖工程

28、某项目采购一台国产非标准设备，制造厂生产该设备的材料、加工具等费用为30万元，外购配套件费为8万元，利润率为7%，增值税率为13%。不计其他费用，则用成本计算估价法计算的该台设备原价为______万元。

A．44.27

B．44.91

C．45.31

D．45.95

29、关于措施项目工程量的计算单位，下列说法正确的是______。

A．脚手架费按建筑面积或垂直投影面积以“m2”为单位计算

B．超高施工增加费按建筑物超高高度以“m”为单位计算

C．垂直运输费按运输距离以“m”为单位计算

D．降水费用按降水深度以“m”为单位计算

30、某建筑工程项目建设投资为12000万元，工程建设其他费为2000万元，预备费为500万元，建设期利息为900万元，流动资金为300万元。该项目的固定资产投资额为______万元。

A．12900

B．13400

C．15400

D．15700

31、根据国际建设项目计量标准(CMS)，下列费用中，应计入项目相关建设成本的是______。

A．场外设施费

B．附属工程费

C．拆除和场地平整费

D．场地购置费

32、下列国外建筑安装工程费的构成项目中，应计入管理费的是______。

A．现场保卫设施费

B．现场试验费

C．工人现场福利费

D．保函手续费

33、下列关于项目建设管理费的说法中，正确的是______

A．是指建设单位从项目筹建之日起至通过竣工验收之日止发生的管理性支出

B．按照工程费用和用地与工程准备费之和乘以项目建设管理费率计算

C．代建管理费和项目建设管理费之和不得高于项目建设管理费限额

D．不得用于委托咨询机构进行施工项目管理发生的施工项目管理费支出

34、某建设项目静态投资计划额为10000万元，建设前期年限为1年。建设期为2年，分别完成投资的40%、60%。若年均投资价格上涨率为4%，则该项目建设期间价差预备费为______万元。

A．442.79

B．649.60

C．860.50

D．1075.58

35、关于建设期贷款利息计算公式qj=(Pj-1+1/2Aj)×i的应用，下列说法正确的是______。

A．仅适用于贷款在年中一次性发放的情况

B．Pj-1为建设期第(j-1)年未累计货款本金

C．Aj为建设期第j年贷款金额和利息之和

D．利用国外贷款的年利率应综合考虑贷款手续费、承诺费等

36、关于分部分项工程项目清单的编制造价，下列说法正确的是______。

A．同一标段工程的项目编码不得有重码

B．常规工程的项目特征无需描述

C．项目特征描述不得直接采用“详见xx图号”的方式

D．工程量应在实体工程量基础上增加施工损耗量

37、某地区测算新建医院的造价综合指数，已测得新建医院的住院楼、医技楼、门诊楼、实验楼、其他建筑的造价指数及总投资额如下表所示。若基期价格指数为1.00，则该地区新建医院的造价综合数为______。

A．1.060

B．1.066

C．1.075

D．1.077

38、某项目采用综合评估法评标，其中投标报价部分总分值为35分，评标基准价为投标人报价的算数平均值，偏差率=(投标人报价-评标基准价)/评标基准价×100%。

当投标报价＞评标基准价时，投标报价得分=35-偏差率×100×2。

当投标报价≤评标基准价时，投标报价得分=35+偏差率×100×1。

本项目有甲、乙、丙、丁四个通过初评的投标人，投标报价分别为7000万元、7300万元、7200万元、6900万元。该项目投标报价得分最高的投标人是______。

A．甲

B．乙

C．丙

D．丁

39、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)，招标人在编制最高投标限价时，下列风险因素，应考虑纳入综合单价的是______。

A．人工单价波动风险

B．技术复杂项目的管理风险

C．法律法规变化风险

D．税率变化风险

40、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)，关于工程量清单及其编制，下列说法正确的是______。

A．招标工程量清单的完整性由招标代理人负责

B．招标工程量清单应以分部分项工程为单位编制

C．已标价工程量清单需经承包人确认

D．已标价工程量清单不包括规费和税金项目清单

41、下列关于招标工程量清单中的事项，投标人在工程投标报价时应重点关注的是______。

A．暂列金额的合理性

B．材料暂估价与市场价的差异

C．计日工暂估数量的合理性

D．总承包服务费的服务内容

42、工程EPC总承包模式下造价，下列风险中，应由承包人承担的是______。

A．因国家政策变化引起的合同价格变化

B．勘察设计深度不足造成的工程费用变化

C．材料价格波动幅度超出合同约定幅度的部分

D．不可抗力造成的工程费用变化

43、根据《建设工程造价指标指数分类与测算标准》(GB/T 51290-2018)，按照用途的不同，建设工程造价指标可以分为______。

A．投资估算、设计施工图预算、工程结算和竣工决算指标

B．工程经济指标、工程量指标、工料价格与消耗量指标

C．建设项目总投资指标和建设项目投资明细指标

D．人材机市场价格指标、单项工程造价指标和建设工程造价综合指标

44、某地2023年拟建一年产30万吨工业产品项目该地区2020年建成的年产20万吨同类产品项主要设备购置费为6000万元，建筑安装工程费占主要设备购置费的比例为70%。若该地区2020年至2023年工程造价年均递增4%，预计建设期两年内造价年均上涨率为5%，则该项目的工程费用估算为______万元(生产能力指数为0.8)。

A．13768

B．15554

C．15870

D．17497

45、关于国际工程投标报价中的暂定金额，下列说法正确的是______。

A．由投标人根据项目特点自主报价

B．应分项计入各工程量清单项目单价中

C．可供工程实施中不可预料事件使用

D．包含工程保险费用

46、通过计时观察资料得知，砌砖墙人工勾缝10m2的基本工作时间为90min，辅助工作时间占工序作业时间的5%，准备与结束工作时间、不可避免中断时间、休息时间分别占工作日的5%、12%、3%，该人工勾缝的产量定额为______m2/工日。

A．0.024

B．0.025

C．40.53

D．42.22

47、关于投标人在投标报价前对招标工程量清单中工程量的复核，下列说法正确的是______。

A．工程量的复核结果影响投标策略

B．复核工程量的目的是修改工程量清单

C．发现工程量有错误应立即向招标人提出修改意见

D．应重点复核计日工数量

48、某学校拟新建宿舍楼工程，按概算指标和地区材料预算价格等算出每平方米建筑面积含税工程造价为2100元，但拟建宿舍楼设计资料与概算指标相比较，外墙涂料装饰变更为墙砖装饰、增加了热水系统已知每平方米建筑面积外墙装饰的工程量为0.5m2，涂料装饰和墙砖装饰税前综合单价分别为90元/m2，150元/m2，每平方米建筑面积热水系统税前造价为20元，增值税率为9%。该新建宿舍楼工程每平方米建筑面积的含税工程造价为______元。

A．2144

B．2146

C．2150

D．2155

49、采用类似工程预算法编制设计概算时，关于调整公式D=A·K的应用，下列说法正确的是______。

A．如A为工料单价，则K取工料机费的综合调整系数

B．如A为全费用单价，则K取工料机费和企业管理费的综合调整系数

C．各费用项目的调整系数=类似工程成本中该费用项目单价(或费率)/拟建地区该费用项目单价(或费率)

D．费用项目的调整权重=类似工程成本中该费用项目金额/类似工程总预算

50、关于施工图预算的作用，下列说法正确的是______。

A．是招投标阶段控制投标报价不突破最高投标限价的依据

B．是施工企业确定合同价款的直接依据

C．是施工企业收取工程款的直接依据

D．是投资方控制造价的依据

51、施工图预算编制时可能发生的主要工作有：①列项计量；②预算定额计算人、材、机消耗量；③套预算定额单价；④计算并汇总直接费；⑤编制工料分析表；⑥计算主材费并调整直接费；⑦计算其他费用，并汇总造价。采用工料单价法编制施工图预算时，发生的主要工作及其顺序是______。

A．①②④⑦

B．①③④⑤⑥⑦

C．①②⑤④⑥⑦

D．①③④⑦

52、关于投资决策阶段对工艺设备安装费的估算，下列说法正确的是______。

A．以单位工程为估价单元进行估算

B．不包括安装主材费

C．可按设备原价为基数，乘以安装费费率进行估算

D．以“m3”或“m2”为单位，套用投资估算指标进行估算

53、现从30个建设工程造价资料中随机抽取7个项目的现浇混凝土矩形梁工程综合单价及工程量，数据如下表所示。采用数据统计法测算，现浇混凝土矩形梁工程的综合单价指标为______元/m2。

A．738

B．758

C．759

D．761

54、下列关于评标委员会成员的说法造价，正确的是______。

A．成员的名单应在开标后、评标前确定

B．成员的名单应随中标候选人一并公示

C．成员对中标人有决定权

D．成员中技术、经济等方面专家不得少于三分之二

55、关于投资决策阶段对流动资金的估算，下列说法正确的是______。

A．在确定各类资产和负债的最低周转天数时应考虑适当的保险系数

B．流动资金借款利息应计入建设期贷款利息

C．在项目计算期末收回全部流动资金(含利息)

D．用扩大指标估算法计算流动资金应在经营成本估算前进行

56、用M75水泥砂浆与规格为240mm×115mm×53mm的普通砖砌筑一砖厚墙体灰缝宽度为10mm。假设普通砖与水泥砂浆的损耗率均为1%，则每10m3该墙体中普通砖和水泥砂浆的消耗量分别为______。

A．5291块，2.26m3

B．5344块，2.18m3

C．5291块，2.20m3

D．5344块，2.28m3

57、某建设项目从供应商处采购甲材料，已知含税采购价为5650元/t(适用13%增值税率)，不含税运杂费为100元/t。若运输损耗、采购保管费率均按3%考虑，则该材料的不含税单价应为______元/t。

A．5100

B．5406

C．5411

D．5750

58、某载重汽车预算价格为20万元，可耐用1000台班，残值率为5%，需配司机1人。若年度工作日为250天，年工作台班为200台班，人工单价为300元，该载重汽车的台班折旧费、人工费分别是______元/台班。

A．190.300

B．190.375

C．200.300

D．200.375

59、依据劳动定额编制预算定额人工工日消耗量，已知完成10m3某工作的基本用工8个工日、辅助用工1.5个工日、超运距用工0.5个工日，人工幅度差系数按照15%考虑，则完成该工作10m3的预算定额工消耗量为______工日。

A．10.0

B．11.2

C．11.3

D．11.5

60、关于一般计税方法和简易计税方法的选择，下列说法正确的是______。

A．允许采用简易计税方法时，选择何种方法主要取决于可抵扣的进项税额

B．计税方法一经选择，48个月内不得变更

C．同一时期承包人的不同项目只能选择相同的计税方法

D．不允许发包人在招标合同条款中要求选择特定的计税方法

二、多项选择题

(每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项)

61、在计算国际工程投标报价时，下列费用中应计入国内派出人工工日单价的是______。

A．国际差旅费

B．国外津贴

C．人身意外保险费

D．劳务单位管理费

E．社会福利费

62、关于设备及工器具购置费的构成，下列说法正确的有______。

A．国产设备原价中包含未达到固定资产标准的备品备件费

B．国产设备运杂费包括从设备出厂到运至工地仓库发生的所有合理费用

C．进口设备抵岸价是指设备抵达买方边境、港口或车站时的价格

D．工器具及生产家具购置费包含生产、办公、生活家具购置费

E．设备运杂费中包括设备供销部门的手续费

63、在不增加施工成本的前提下，下列关于承包人增加增值税可抵扣进项税额的方法，正确的有______。

A．可采用劳务分包方式获取抵扣进项税额

B．材料的采购应在价格低廉和能取得增值税专用发票之间选择后者

C．自购施工机具取得的可抵扣进项税额需一次性抵扣

D．检验试验费中的增值税进项税额按6%的适用税率扣减

E．办公费中的增值税进项税额按9%的适用税率扣减

64、关于招标人编制招标工程量清单的准备工作，下列说法正确的有______。

A．应认真研究设计文件，发现问题及时提出

B．应进行现场踏勘

C．应拟定施工总方案

D．应拟定常规的施工组织设计

E．应调查了解当地政府对施工现场管理的要求

65、下列施工机械消耗时间，应计入施工机具台班消耗量的有______。

A．筑路机在工作区末端掉头的时间

B．暴雨时压路机的停工时间

C．操作工人短暂休息的停机时间

D．汽车装货时的停车时间

E．甲方材料供应不及时引起的停机时间

66、关于工程建设其他费的内容，下列说法正确的有______。

A．研究试验费中包含施工企业技术革新的研究试验费

B．配套设施费包括城市基础设施配套费和人防易地建设费

C．工程咨询服务费中包含专有技术使用费

D．联合试运转费不包含应由设备安装工程费开支的调试及试车费用

E．生产准备费包含保证初期正常生产必需的办公、生活家具用具购置费

67、下列费用中，在投标时需按招标人确定的单价或金额计入投标总价的有______。

A．暂列金额

B．专业工程暂估价

C．计日工单价

D．材料暂估单价

E．总承包服务费

68、关于工程计价原理与依据，下列说法正确的有______。

A．项目的造价与建设规模大小呈线性关系

B．工程计价的基本原理是项目的分解和价格的组合

C．工程计价可分为工程计量和套用单价两个环节

D．定额计价与工程量清单计价的主要区别之一是风险分担方式不同

E．时间定额与产量定额互为倒数

69、下列与施工仪器仪表相关的费用中，属于施工仪器仪表台班单价的有______。

A．折旧费

B．维护费

C．校验费

D．检测软件费用

E．操作人工费

70、关于利用指标估算法进行投资估算，下列说法正确的有______。

A．应根据不同地区、建设年代、施工条件等进行价格调整

B．可以以工程量为依据进行价格调整

C．可以以人工、主要材料消耗量为依据进行价格调整

D．应根据工艺流程、定额、价格等的分析结果进行指标调整与换算

E．工程建设其他费的估算指标无需调整

71、关于建筑工程设计概算的编制工作，下列说法正确的有______。

A．设计概算的编制内容包括静态投资、动态投资和铺底流动资金三个层次

B．根据设计深度的不同，合理选择概算编制方法

C．通过项目特征合理匹配工程造价指标，并结合项目情况进行调整后编制

D．针对基础性建材和劳务用工，充分利用市场化询价信息编制

E．充分利用数智化技术进行编制

72、关于房屋建筑工程造价指标的特征信息，下列说法正确的有______。

A．建设项目特征信息包括基本信息和面积信息

B．二级或三级分类的工程需描述分类特征信息

C．必须描述的项目特征信息包括工程所在地、竣工日期和资金来源等

D．必须描述的通用特征信息包括建筑性质、结构类型、抗震等级、建筑面积等

E．居住建筑必须描述的分类特征信息包括建筑分类、高度类型、建筑档次等

73、下列竣工决算的审核内容，属于审核的有______。

A．单位、单项工程造价是否在合理范围内

B．建设成本核算是否准确

C．转出投资是否已落实接收单位

D．项目资金使用情况

E．决算内容和格式是否符合国家有关规定

74、下列评标中遇到的情形，评标委员会可直接否决其投标的有______。

A．投标文件中的大、小写金额不一致

B．投标文件未经投标单位盖章

C．投标文件中存在不平衡报价

D．投标报价高于最高投标限价

E．投标人不接受评标委员会的算数修正价格

75、关于建设工程施工过程中合同价款的调整，下列说法正确的有______。

A．工程变更引起分部分项工程项目发生变化的，优先适用已标价工程量清单中的单价

B．工程变更项目参考类似项目单价的前提包括：采用的材料、施工工艺和方法基本相似，不增加关键线路上工程的施工时间

C．工程变更引起措施项目发生变化的，除安全文明施工费外，其他不做调整

D．招标工程量清单缺漏项造成新增清单项目的，适用工程变更事件的规定

E．招标工程量清单项目特征描述与设计图纸不符的，适用工程变更事件的规定

76、根据《标准施工招标文件》(2007年版)通用合同条款，承包人有权利同时提出工期、费用、利润索赔的事件有______。

A．发包人延迟提供图纸

B．施工中发现文物、古迹

C．施工中遇到不利物质条件

D．发包人提供的工程设备造成工程不合格

E．发包人提供的错误资料导致测量放线错误

77、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)，关于编制工程竣工结算文件时的计价原则，下列说法正确有______。

A．采用总价合同的，应在合同总价的基础上进行结算

B．采用单价合同的，应在合同单价的基础上进行结算

C．有材料暂估价的，暂估价材料应按照暂估价格进行结算

D．设有暂列金额的，工程价款调整金额以暂列金额为限进行结算

E．采用过程结算的，发承包双方已经确认的工程计量结果应直接进入结算

78、关于和解方式解决建设工程施工合同纠纷，下列说法正确的有______。

A．和解是指当事人在自愿互谅的基础上自行解决争议的一种方式

B．和解方式具有简便易行，能经济、及时解决纠纷的特点

C．和解解决纠纷应邀请第三方见证，或者在第三方的组织下进行

D．和解达成一致的应签订和解协议，和解协议对双方均具有约束力

E．一方拒不履行和解协议的，对方当事人可以请求人民法院执行

79、根据《建设项目工程总承包合同(示范文本)》(GF-2020-0216)通用合同条件，关于工程总承包合同价款结算，下列说法正确的有______。

A．总承包合同为总价合同，除合同对价款调整另有约定外，合同价格不做调整

B．承包人应按合同约定支付各项税费，并根据税费的变化进行合同价格调整

C．价格清单中列出的工程量，应视为要求承包人实际实施的工作量

D．合同中可以约定工程的某些部分按照实际完成的工程量进行计量和支付

E．采用价格指数法调价时，未列入合同《价格指数权重表》的费用不进行调整

80、关于投标有效期的确定，下列说法正确的有______。

A．从招标文件开始发出之日起算

B．应考虑资格预审的时间

C．应考虑评标需要的时间

D．应考虑确定中标人需要的时间

E．应考虑签订合同需要的时间

注：篇幅有限，答案及解析请下载试卷后查看。